ДОГОВОР
подряда №
г. Москва 11 _______ 202___года.
ООО « ______________», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «___________», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны (в дальнейшем — “Стороны“), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный договором срок доставить материалы и произвести монтаж оборудования – стеллажей ( далее оборудование) на территории склада Заказчика, расположенном по адресу : ______________________( далее Объект), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ, принять и оплатить результат выполненных работ.
1.2. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика, который самостоятельно обеспечивает выполнение Работ необходимыми материалами, оборудованием и рабочей силой. Ответственность за ненадлежащее качество предоставленных материалов и/или используемого оборудования несет Подрядчик.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный доступ на Объект для проверки качества выполняемых Работ.
2.1.2. Доставить материалы, предусмотренные п.4.1. настоящего Договора, на Объект для последующего монтажа оборудования, произвести погрузочно-разгрузочные работы (далее такелажные работы).
2.1.3. Выполнить работы: монтаж оборудования, применяя собственные технические средства.
2.1.4. Использовать при выполнении Работ материалы, соответствующие ГОСТам; качественно выполнить все работы в соответствии с действующими нормативами, техническими условиями и СНиПами;
2.1.5.Сдать работы по акту сдачи-приемки
2.1.6. Своими силами и за свой счет производить уборку Объекта и вывоз строительного мусора, возникшего в результате проведения Работ.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Требовать оплаты за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечивать Подрядчику свободный доступ на Объект, а также условия для производства Работ, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
2.3.2.Принять работы по акту сдачи-приемки
2.4..Закачик вправе:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы должны быть произведены Подрядчиком в следующие сроки:
-доставка материалов, такелажные работы- с 11.12.20__ года по 16.12.20___ года
— монтаж оборудования — с 17.12.20__ года по 15.01.20___ года.
4. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Общая стоимость работ по настоящему договору составляет
— Стоимость материалов :
Рама П-90-4500- ___ шт.-______ руб., в том числе НДС-
Балка 1800 П130х50х2-20 шт.- _____ руб., в том числе НДС-
Балка 2700 П130х 50х2- 240 шт.- _____ руб., в том числе НДС- ______
Соединитель 400 — 40 шт.-______руб., в том числе НДС_____
Всего материалов на общую сумму- _______ руб., в том числе НДС-
— доставка материалов, такелажные работы- _______ руб.,в том числе НДС-
-монтаж оборудования-________руб., в том числе НДС-
Итого:______ руб., в том числе НДС-
4.2.Заказчик производит оплату работ по настоящему Договору в течение шести месяцев после окончания Подрядчиком работ. При этом, датой окончания работ считается дата подписания последнего из Актов сдачи-приемки, предусмотренного п.5.3. настоящего Договора.
4.3. Моментом исполнения Заказчиком обязанности по оплате считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1..Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется актами сдачи- приемки работ.
5.2. Не позднее 3-х рабочих дней с момента доставки материалов на Объект Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи – приемки работ.
5.3. После завершении работ по монтажу оборудования Подрядчик не позднее 3-х рабочих дней с момента окончания монтажных работ представляет Заказчику акт сдачи – приемки работ.
5.2. Заказчик обязуется принять Работы и подписать Акты, предусмотренные п.5.2., п.5.3. настоящего Договора или предоставить письменный мотивированный отказ от приемки результатов Работ с указанием недостатков, возникших по вине Подрядчика
Если отказ Заказчика от приемки работ является обоснованным, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору :
— безвозмездного устранения недостатков с указанием сроков их устранения, без дополнительной оплаты производимых затрат.
— соразмерного уменьшения суммы оплаты по договору.
5.3.. В случае устранения Подрядчиком указанных Заказчиком недостатков, Подрядчик повторно передает Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
При повторной приемке работ, Заказчик имеет право ссылаться лишь на те недостатки, которые были зафиксированы в документах, удостоверяющих более раннюю приемку либо относятся к числу скрытых недостатков (недостатки, которые не могут быть выявлены при обычной для данного вида вещей проверке и выявляются лишь в процессе подготовки к монтажу, в ходе монтажа, использования или хранения).
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, если иное не предусмотрено Договором..
6.2..За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренным п. 3.1. Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Работ.
6.3. За нарушение Заказчиком обязанностей по оплате выполненных Работ, в размере и сроки, предусмотренных п.п. 4.1. и 4.2. Договора, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от размера просроченных платежей за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Работ.
6.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
6.5.В случае обнаружения Заказчиком недостатков в работе Подрядчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выполнения определенных действий, предусмотренных п.5.2. настоящего Договора.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств по настоящему Договору, если эти нарушения вызваны форс-мажорными обстоятельствами (если они имеют непосредственное отношение к содержанию данного договора): стихийные бедствия, военные действия, социальные конфликты, действия органов власти и управления.
7.2. По истечении срока действия этих обстоятельств, Стороны обязаны выполнить те обязательства по настоящему договору, выполнение которых было прервано указанными обстоятельствами и выполнение которых к этому моменту возможно.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2.В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Москва в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
9.2.Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Сторонами.
9.3.Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.
9.4.Исполнитель имеет право на указание фирменного наименования и коммерческих обозначений Заказчика (в качестве клиента Исполнителя) в своей рекламной деятельности.
9.5.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются уполномоченными на это представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора
9.6. В случае изменения юридического адреса Сторон и/ или банковских реквизитов, каждая из Сторон обязана в 3-х дневный срок известить об этом другую Сторону.
9.7.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой Стороны.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Подрядчик Заказчик:
_____________ ____________________
Исполнитель:
Адвокат Федорова Г.Г.