ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______
г. Мытищи Московской области « » ______________ 20____года
Мы, нижеподписавшиеся, ООО «______», именуемое в дальнейшем « Поставщик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава с одной стороны и ООО « ________», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице Генерального директора__________,действующего на основании Устава,с другой стороны, а вместе именуемые « Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.«Поставщик» обязуется в обусловленный настоящим договором срок передать в собственность «Покупателю» товар для осуществления предпринимательской деятельности, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.Ассортимент товара, количество товара и порядок его доставки определяются в Заявках, согласованных между сторонами.
1.3. «Поставщик» гарантирует, что поставляемый товар не заложен, не арестован, не обременен правами третьих лиц.
1.4.При исполнении договора поставки « Поставщик» гарантирует надлежащее качество поставляемого товара и его соответствие требованиям стандартов, сертификатов качества, а также его надлежащую упаковку и маркировку. К товару, подлежащему сертификации, « Поставщик» обязуется приложить сертификаты качества.
2.ОПЛАТА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Все расчеты между сторонами ведутся в рублях РФ. Стоимость товара и цена единицы товара, поставляемого по настоящему договору, указывается в счете, выставляемом «Поставщиком» «Покупателю» в рублях РФ. В цену товара включается налог на добавленную стоимость в размере 18%.
2.2.«Поставщик» производит поставку партии товара в течение ___ рабочих дней с момента получения Заявки от Покупателя. Сумма каждой поставки не может превышать -_____________________ рублей. Срок поставки товара может быть изменен по согласованию сторон в письменном виде.
2.3. «Покупатель» обязан произвести расчет с «Поставщиком» в размере 100% стоимости не позднее ______ календарных дней с момента передачи партии товара «Покупателю». Датой передачи товара «Покупателю» считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной. «Покупатель» имеет право в указанный календарный срок оплачивать стоимость поставленной партии товара несколькими платежами.
2.4. Возможные изменения условий оплаты согласовываются «Сторонами» в письменной форме.
2.5.Оплата товара «Покупателем» осуществляется путем перечисления денежной суммы на расчетный счет «Поставщика».
2.6.Товар считается оплаченным с момента поступления денежных средств в размере 100 % стоимости поставленной партии товара на расчетный счет «Поставщика».
2.7.В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного п. 2.3. настоящего Договора,
«Поставщик» вправе приостановить поставку товара до полного погашения задолженности по предшествующим поставкам.
3. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ И ОТРУЗКИ
3.1. Поставка каждой партии товара производится «Поставщиком» на основании письменной Заявки от «Покупателя», переданной любым из способов: по факсу, электронной почте, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером под расписку о вручении. «Поставщик» подтверждает факт получения Заявки в течение 3-х( трех) рабочих дней с даты получения Заявки одним из вышеперечисленных способов.
3.2. При отсутствии у «Поставщика» наименования( ий) товара( части ) товара, последний извещает об этом «Покупателя» в срок, установленный п.3.1. Договора, после чего Покупатель корректирует Заявку с учетом полученной информации.
3.3.Доставка товара по согласованию «Сторон» может осуществляться перевозчиком или организацией, оказывающей экспедиторские услуги, самовывозом товара « Покупателем» или транспортом « Поставщика».
3.4.По согласованию сторон настоящего договора «Покупатель» может получить товар либо на складе «Поставщика», либо по своему месту нахождения.
3.5 Получение товара «Покупателем» по месту нахождения склада «Поставщика» в дальнейшем именуется выборкой товара.
3.5.1 «Покупатель» обязан осуществить выборку товаров в течение 5 ( пяти) рабочих дней с момента получения уведомления «Поставщика» о готовности товаров. Выборка товара производится только при наличии у представителя «Покупателя» доверенности от имени « Покупателя» на получение товара.
3.5.2. Невыборка «Покупателем» товаров в установленный срок дает «Поставщику» право отказаться от поставки товара и продать его другому лицу либо потребовать от «Покупателя» оплаты товара, выставив счет, срок действия которого 3 ( три) банковских дня.
3.5.3..При выборке товара «Покупатель» самостоятельно осуществляет доставку товара.
3.6. При доставке товара через перевозчика или экспедиторскую организацию, «Покупатель» должен в Заявке указать «Поставщику» наименование организации, которая будет осуществлять доставку товара. Если указания « Покупателя» о том, кто должен доставить товар, нет, то доставка товара производится после согласования сторонами экспедиторской организации (перевозчика). Доставка товара «Покупателю» осуществляется за счет «Поставщика» .
Возможные изменения, касающиеся распределения расходов по доставке товара «Покупателю» согласовываются «Сторонами» в письменном виде.
3.7. При отгрузке товара в адрес «Покупателя», «Поставщик» незамедлительно извещает первого об отгрузке. Извещение осуществляется телефонограммой или посредством факсимильной связи. В извещении указываются дата отгрузки и вес отгруженного товара.
4. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. « Покупатель» обязан принять товар, поставленный по накладной
4.2.Обязанность «Поставщика» по поставке товара считается исполненной в момент передачи товара перевозчику или экспедиторской организации, осуществляющей экспедицию, а также при передачи товара «Покупателю» при осуществлении последним выборки товара. Факт передачи товара удостоверяется подписями уполномоченных представителей сторон в накладной «Поставщика» или в товарно-транспортной накладной (грузо-багажной квитанции) экспедиторской организации ( перевозчика).
4.3.Право собственности на товар и риск случайной гибели (или повреждения) товара
переходят от « Поставщика» к « Покупателю» в момент передачи товара «Покупателю», либо в момент сдачи товара организации, оказывающей экспедиторские услуги(перевозчику).
4.4.Приемка товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству осуществляется в соответствии с требованиями законодательства
4.5. Товар должен быть поставлен точно в ассортименте и по количеству, в соответствии с поступившей Заявкой. Качество поставляемого товара должно соответствовать его конкретному назначению и отвечать стандартам, установленным страной-изготовителем. Тара, а так же упаковка товара должна обеспечивать сохранность потребительских качеств товара при его перевозке.
4.6. В случае выборки товаров передача товара осуществляется в месте выборки, при этом покупатель обязан осуществить осмотр передаваемых товаров. При выборке товара претензии по количеству, качеству и ассортименту принятого товара не рассматриваются кроме претензий по скрытым недостаткам, которые невозможно было выявить путем осмотра товара на момент выборки
4.7. При передаче товара через экспедиторскую организацию(перевозчика) приемка товара производится в месте его выгрузки и передачи товара «Покупателю» по предоставленным «Покупателю» накладным.
4.8.В случае, если при приемке товара Покупатель обнаружит несоответствие по качеству, комплектности, ассортименту, количеству поступившего товара, «Покупатель» составляет акт, в котором указывает количество осмотренной продукции и характер выявленных при приемке дефектов. «Покупатель» обязан направить «Поставщику» копию акта о приемки товара с подписями уполномоченных представителей «Покупателя» не позднее 3 ( трех ) рабочих дней с момента получения товара.
4.9. Акт о скрытых недостатках товара должен быть составлен в течение 5( пяти) рабочих дней после обнаружении недостатков. Претензии в отношении скрытых недостатков принимаются в пределах 3-х (трех) месяцев с момента передачи товара «Покупателю».
4.10. «Поставщик» обязан принять меры по устранению возникшего несоответствия, а также осуществить замену некомплектного товара или товара, не соответствующего по качеству, на такой же или аналогичный в течение 10(десяти) рабочих дней с момента получения акта.
4.11. Бракованный товар возвращается «Покупателем» на склад «Поставщика» и обменивается на аналогичный товар надлежащего качества, или по договоренности сторон его стоимость учитывается при последующих расчетах.
4.12. При несоответствии отгруженного товара количеству, указанному в накладной, Поставщик» обязан урегулировать с «Покупателем» возникшее несоответствие путем взаиморасчетов или при следующих поставках.
4.13. Если между Поставщиком и Покупателем возникнут разногласия о характере выявленных недостатках и причинах их возникновения, то для удовлетворения претензий Покупателя, последний обязан представить доказательства, подтверждающие ненадлежащее качество товара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.За несвоевременную или неполную оплату товара в сроки, предусмотренные п.2.3. настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 0,1 % от не перечисленной суммы за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости партии товара, по которой допущено нарушение сроков оплаты. Обязанность уплачивать неустойку возникает у «Покупателя» только в случае получения им претензии с требованием об уплате неустойки.
5.3.За нарушение сроков поставки товара, установленных п.2.2. настоящего Договора, «Поставщик» уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости партии товара, по которой допущено нарушение сроков поставки. Обязанность уплачивать неустойку возникает у «Поставщика» только в случае получения им претензии с требованием об уплате неустойки.
5.4. Ни одна из «Сторон» не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если неисполнение является следствием обстоятельств или событий чрезвычайного характера, возникшие помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.
5.5.Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы
5.6. «Сторона», которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую «Сторону» о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. При возникновении споров по настоящему договору Стороны принимают меры к урегулированию их путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров все споры разрешаются в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.Настоящий договор вступает в действие с « __»_ года и действует до « » года. Срок действия договора не может превышать предельный размер расчетов наличными деньгами.
7.2.Если ни одна из «Сторон» за ____30____ рабочих дней не известит другую сторону о своем нежелании продлить Договор или перезаключить его на иных условиях, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.3. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия:
— по соглашению Сторон
-по инициативе любой из Сторон, при условии, что она письменно предупредит другую Сторону за 10 рабочих дней и полностью исполнит все свои обязательства по настоящему договору.
-по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Ни одна из «Сторон» не может передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего договора, третьим лицам без письменного согласия другой «Стороны». К правопреемнику любой из «Сторон» непосредственно переходят все права и обязанности, обусловленные настоящим Договором
8.2. При изменении у одной из «Сторон» адреса, платежных реквизитов, последняя обязана в трехдневный срок уведомить о таком изменении другую «Сторону».
8.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме дополнительными соглашениями и являются его неотъемлемой частью.
8.4. Любые документы ( в частности, заявки, переписка и т.д.), которые были направлены одной из «Сторон» для другой «Стороны» одним из способов, предусмотренных п.3.1. настоящего Договора обладают полной юридической силой и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в арбитражном суде.
8.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
8.6. При заключении Договора Стороны предоставляют копии следующих документов:
— свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН),
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
— свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН )
— последняя редакция Устава — копии 1-й, 2-й, и последней страниц
— приказ о назначении генерального директора
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
____________________ ______________________
Исполнитель: Адвокат Федорова Г.Г.8-903-787-15-63